Практическая деятельность практиканта

Стр 1 из 3Следующая ⇒

Содержание

Введение. 3

Основная часть. 4

1. Правовая основа деятельности ООО «Универсал Торг». Организационная структура. 4

2. Практическая деятельность практиканта. 10

Заключение. 19

Список источников. 21

Приложения. 22

Введение

Производственная практика в коммерческой организации является необходимым элементов в подготовке специалиста – юриста.

Практика имеет своей целью углубление и закрепление знаний, полученных в процессе теоретического обучения.

В ходе данной производственной практики, студенты приобретают необходимые навыки, умения и представление о работе юриста в коммерческой фирме.

Целью прохождения практики является применение теоретических знаний, полученных в учебном заведении, на практике, то есть ознакомление с деятельностью коммерческого юридического лица, изучение принципов его работы, получение практического опыта работы.

Задачи практики:

- системный анализ правовой основы деятельности общества с ограниченной ответственностью;

- изучение структуры и системы органов управления обществом с ограниченной ответственностью;

- осуществление функций помощника юриста ООО «Универсал Торг», в том числе подготовка необходимой документации, участие в судебных заседаниях и т.д.

Время прохождения производственной практики - с 02.04.2018 по 27.05.2018.

База производственной практики – ООО «Универсал Торг».

Основная часть

Правовая основа деятельности ООО «Универсал Торг». Организационная структура

Правовую основу деятельности ООО «Универсал Торг» составляют разные нормативно – правовые акты.

Во – первых, это Гражданский кодекс РФ, который собственно и определяет основу правового статуса любого юридического лица. Так, например, часть 1 статьи 48 ГК РФ определяет, что «юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».[1]

Таким образом, основываясь на данной норме можно выделить следующие признаки юридического лица.

1) Юридическое лицо это, прежде всего организация; то есть любой человек, даже зарегистрированный индивидуальным предпринимателем не имеет статус юридического лица.

2) Организация имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом.

3) Может осуществлять имущественные или неимущественные права от своего имени, нести обязанности, юридическую ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.

4) Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.[2]

Как правило, выделяют 2 разновидности юридических лиц – это коммерческие и некоммерческие юридические лица. Критерии такого разграничения указаны в нормах части 1 статьи 50 Гражданского кодекса РФ, где определяется, что «юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками (некоммерческие организации)».[3]

Нормы части 2 этой же статьи определяют, что коммерческие юридические лица создаются, в том числе в форме хозяйственных обществ.

Нормы статей 87-94 Гражданского кодекса РФ определяет самые общие принципы правового статуса общества с ограниченной ответственностью.

В частности, нормы части 1 статьи 87 ГК РФ определяют, что «обществом с ограниченной ответственностью признается хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли; участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей».[4]

Таким образом, можно выделить следующие признаки общества с ограниченной ответственностью.

1) Общество с ограниченной ответственностью – это разновидность хозяйственного общества.

2) Уставной капитал ООО разделён на доли.

3) Участники ООО не отвечают по его обязательствам.

4) Участники ООО несут риск убытков только в пределах стоимости своей доли.

Нормы статьи 89 ГК РФ определяют статус учредительных документов ООО.

Первым таким документом является учредительный договор. Нормы части 1 статьи 89 ГК РФ определяют, что «учредители общества с ограниченной ответственностью заключают между собой договор об учреждении общества с ограниченной ответственностью, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению общества, размер уставного капитала общества, размер их долей в уставном капитале общества и иные установленные законом об обществах с ограниченной ответственностью условия».[5]

Нормы части 3 статьи 89 ГК РФ определяют, что «учредительным документом общества с ограниченной ответственностью является его устав». Нормы статьи 89 ГК РФ определяют, какие именно положения должен содержать устав ООО. Отметим, что нормы ГК РФ определяют самые общие правила формирования уставного капитала ООО.

Нормы статьи 92 определяют порядок реорганизации, ликвидации общества с ограниченной ответственностью. При этом нормы части 2 статьи 92 ГК РФ определяют, что «общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив».[6]

Кроме того, нормы ГК РФ определяют самые общие положения о переходе доли и о выходе участника из общества с ограниченной ответственностью.

Положения названных норм ГК РФ конкретизируются нормами ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».[7]

В частности более подробно определён порядок формирования уставного капитала – например, определяется минимальный размер уставного капитала. Так, нормы части 1 статьи 14 данного закона определяют, что «размер уставного капитала общества должен быть не менее чем десять тысяч рублей».[8]

Нормы статьи 15 закона определяют, что «оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами».[9]

Очень подробно закон определяет систему, структуру органов управления ООО. Этому посвящена фактически вся глава 4 настоящего закона.

Часть 1 статьи 32 данного закона определяет, в частности, что высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений».[10] Нормы части 2 статьи 33 данного закона довольно подробно определяют компетенцию общего собрания участников. (См. Приложение 1).

Отметим, что названные в норме данной статьи полномочия не могут быть переданы никакому иному органу. Наличие общего собрания участников обязательно

Кроме того на основании Устава общества могут быть созданы и иные органы управления ООО, такие как, например:

- совет директоров (наблюдательный совет);

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, президент);

- коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция);

- ревизионная комиссия (ревизор).

Нормы главы 5 закона довольно подробно определяют все формы реорганизации и правила ликвидации ООО.

Естественно, нормы, которые закрепляют правовой статус ООО закрепляются и иными федеральными законами. Так, например, нормами части 2 статьи 3 ФЗ «О банкротстве», которая определяет, что «юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены»[11]. То есть здесь вводится принцип неплатёжеспособности. Более того, нормы части 2 статьи 6 данного закона определяет минимальный критерий задолженности юридичесокго лица – 300.000 р.

Нормы об ответственности ООО, как и любого иного юридичесокго лица содержатся также в Кодексе об административных правонарушениях, Налоговом кодексе и т.д.

Правовой основой деятельности любого ООО являются и его локальные акты, прежде всего Устав ООО (Устав ООО «Универсал Торг» см Приложение 2).

Отметим, что в данном Уставе закреплён порядок образования ООО, требование к величине уставного капитала (10.000 рублей), довольно подробно определены права и обязанности участников, перечислены виды деятельности, определён порядок ведения дел в обществе, при этом очень подробно определяется компетенция общего собрания участников ООО; закрепляется порядок распределения прибыли; весьма интересны и нормы о конфиденциальности. Естественно, нормы Устава ООО «Универсал Торг» закрепляют порядок выхода из общества, порядок ликвидации и реорганизации общества.

Нормы Устава ООО «Универсал Торг» определяют структуру общества.

- Учредители. У данного юридического лица есть два учредителя: Аболин С.В. с долей в уставном капитале 51 % и Рудамонова С. А. с долей в Уставном капитале – 49 %.

- Высший орган управления, то есть общее собрание участников ООО. Устав закрепляет те полномочия общего собрания, участников, которые закреплены в ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также ещё 18 полномочий.

Отдельно определяются полномочия общего собрания участников, которые реализуются путём консенсуса и путём принятия решения квалифицированным большинством голосов.

- Единоличный исполнительный орган – Директор. Директором является Аболин С.В.

Устав закрепляет 13 полномочий Директора, при этом печень полномочий Директора является открытым. Устав определяет, что Директор назначает общим собранием участников сроком на 5 лет. Но одновременно закрепляется и следующая норма - общее собрание участников Общества вправе в любое время освободить Директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном законодательством РФ.

- Бухгалтерия.

- Коммерческий отдел

- Отдел продаж и маркетинга.

- Юридический отдел.

- Отдел монтажа и оборудования.

- Транспортный отдел.

- Аудитор. Аудитор занимает несколько особое место в структуре данной коммерческой организации. Устав ООО «Универсал Торг» избрал модель так называемого независимого Аудитора, определив, что «для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества».

Практическая деятельность практиканта

Практикант проходил практику в качестве помощника юриста ООО «Универсал Торг».

Одним из документов ООО «Универсал Торг» является должностная инструкция юриста.

В частности за юристом ООО «Универсал Торг» закрепляются следующие должностные обязанности юриста:

1. Осуществляет разработку учредительных документов; внесение изменений в учредительные документы.

2. Осуществляет проверку соответствия законодательству представляемых на подпись Директору проектов приказов, инструкций, положений и других документов правового характера; проверку соблюдения этапов согласования проектов документов с ответственными работниками; визирование проектов документов; выдачу ответственным работникам предписаний о внесении изменений или отмене актов, обусловленных изменением федерального законодательства.

3. Ведет договорную работу: разрабатывает проекты договоров; проверяет соответствие законодательству проектов договоров, представляемых контрагентами; обеспечивает нотариальное удостоверение или государственную регистрацию отдельных видов договоров.

4. Ведет претензионную работу: обеспечивает учет претензий, поступающих от контрагентов, их рассмотрение; готовит ответы на поступившие претензии и принимает проекты решений об удовлетворении или об отказе в удовлетворении поступивших претензий; осуществляет подготовку претензий к контрагентам, их направление контрагентам и контроль за удовлетворением направленных контрагентам претензий.

5. Ведет исковую работу: принимает меры по соблюдению доарбитражного порядка урегулирования договорных споров; подготавливает исковые заявления и материалы и передает их в арбитражные суды; изучает копии исковых заявлений по искам к ООО; представляет интересы ООО в арбитражных судах.

6. Готовит заявки, заявления и другие документы для получения лицензий, разрешений.

7. Принимает участие в разработке документов, касающихся вопросов обеспечения сохранности собственности ООО (договоров о материальной ответственности; инструкций, устанавливающих порядок поступления и приемки на предприятии материальных ценностей, учета их движения; инструкций учета выпуска и отпуска готовой продукции).

8. Осуществляет проверку законности увольнения и перевода работников, наложения на них дисциплинарных взысканий.

9. Представляет интересы ООО при проверках, проводимых на предприятии государственными контрольно-надзорными органами с целью правового контроля за соблюдением процессуальных действий проверяющими, обоснованностью и правильностью выводов проверяющих, оформлением результатов проверок и составлением процессуальных документов.

10. Осуществляет письменное и устное консультирование работников по различным правовым вопросам, оказывает правовую помощь в составлении юридических документов.

Естественно, помощник юриста способствует исполнению данных должностных обязанностей юриста.

Осуществлённая практикантом работа будет описана в дневнике практики. Сейчас остановимся лишь на двух делах.

Практикант готовил отзыв на исковое заявление АО «Лес +» к ООО «Универсал Торг» фабула дела такова.

ООО «Универсал Торг» (подрядчик) и АО «Лес+» (заказчик) обсуждали возможность заключения договора строительного подряда подряда, текст которого представил подрядчик. В договоре содержались условия о 50% - м авансе, который заказчик должен перечислить через три недели после начала выполнения работ. За просрочку авансовой оплаты устанавливалась неустойка в размере 1% за каждый день просрочки платежа.

Заказчик, согласившись с необходимостью платить аванс, составил к договору протокол разногласий, где указал размер авансового платежа - 30%, установил срок оплаты аванса - через 1 месяц после начала выполнения работ и исключил ответственность за просрочку авансовых выплат, ссылаясь на ее высокий размер. Другие условия договора заказчик принял без возражений.

Рассмотрев протокол разногласий, подрядчик принял предложения заказчика по размеру аванса и сроку его платежа, но не согласился с исключением ответственности за просрочку перечисления аванса, оформил лист согласования разногласий, и письмом предложил обсудить размер неустойки.

В ответ на это заказчик сообщил подрядчику, что в связи с тем, что по существенным условиям договора они не спорят, подрядчик может приступить к работам, чтобы уложиться в срок, а спорные вопросы они урегулируют в рабочем порядке.

Подрядчик к работам не приступил, и тогда заказчик предъявил в суд исковое заявление с требованием о присуждении к исполнению обязанностей подрядчика в натуре.

Практикант в проекте отзыва на исковое заявление указал, что существенные условия договора не согласованы.

При этом мы обратились к норме статьи 435 ГК РФ. В частности исходя из требований норм части 1 статьи 435 ГК РФ, которая определяют, что «существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение»[12].

Таким образом, данная норма выделяет 3 типа существенных условий.

1) Требование о предмете договора, которое исходит непосредственно из нормы статьи 435 ГК РФ.

2) Условия, которые названы в законе или ином правовом акте.

3) Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

То есть условие об ответственности за неуплату аванса не является существенным с точки зрения ГК РФ, законов, иных правовых актов, но является существенным, как условие относительно которого по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение

То есть мы в своём отзыве на исковое заявление исходили из того, что стороны не согласовали существенные условия договора.

Суд первой инстанции в резолютивной части согласился с точкой зрения ответчика (решение в законную силу не вступило).

Ещё одно весьма спорное и интересное дело. Суд первой инстанции удовлетворил иск Управления антимонопольного органа по Санкт – Петербургу и Ленинградской области к ООО «Универсал Торг» о признании рекламы ООО «Универсал Торг» недостоверной.

ООО «Универсал Торг» разместил в специальном рекламном буклете информацию о своих услугах. При этом была применена фраза «Всегда лучший».

Арбитражный суд Санкт – Петербурга и Ленинградской области пришёл к выводу о том, что использование в рекламе указанной сравнительной характеристики может привести к тому, что потребители воспримут рекламодателя и товары, услуги, реализуемые в нем, как первые по всем возможным показателям, чем будут введены в заблуждение относительно потребительских свойств и качеств товаров, услуг при их выборе. Суд второй инстанции согласился с выводом суда первой инстанции.[13]

Вместе с тем, ответчик представил суду документы – грамоты о том, что ООО «Универсал Торг» действительно было признанно лучшим производителем деревянных конструкций для детских игровых площадок в 2012 и 2013 годах.

Вместе с тем, в аналогичной ситуации Арбитражный Суд Санкт – Петербурга и Ленинградской области определил, что не является недобросовестной рекламой реклама Интернет –провайдере «Атэкс», которая содержала фразу «Лучший в 2010 году», так как действительно у данного провайдера была грамота по итогам соответствующего конкурса интернет – провайдеров, который проводился в 2010 году.[14]

Таким образом, можно говорить о том, что судебная практика по данному вопросу неоднозначна.

Важным направлением работы практиканта стало изучение механизма предоставление субсидии ООО «Универсал Торг» по программе «Приобретение основных средств в лизинг». Эта программа была утверждена Постановлением Правительства РФ от 3 мая 2017 г. № 518 “О предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, заключенным в 2017 году”. [15] (Программа см Приложение 3).

Пункт 1 данного Постановления определяет, что целью программы является « повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга (за исключением договоров лизинга, в которых совпадают продавец и лизингополучатель), заключенным на срок не более пяти лет, текущие обязательства по которым исполнены в сроки и в объемах, установленных графиком лизинговых платежей (далее - субсидии)».[16]

Закрепляется следующий механизм субсидирования.

1) К участию в конкурсном отборе допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства, которые имеют регистрацию на территории Санкт-Петербурга, осуществляющие деятельность на территории Санкт-Петербурга и приобретающие основные средства в лизинг. Вместе с тем пункт 5.4 Программы определяет, что субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие отельные виды деятельности не допускаются к участию в конкурсе.

2) ООО «Универсал Торг» обязано представить определённые документы, такие, как.

- Заявление. Практикант участвовал в подготовке заявления (См. Приложение 4).

- Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, которая заверена подписью руководителя и печатью юридического лица.

- Копия Устава и учредительного договора, которые заверяются подписью руководителя и печатью юридического лица.

- Выписка из списка участников общества с ограниченной ответственностью, которая содержит сведения на дату не ранее 10 календарных дней до даты подачи заявления. Выписка также заверяется руководителем и печатью юридичесокго лица.

- Копии документов, подтверждающих назначение на должность (избрания) руководителя юридического лица, которые заверяются подписью руководителя и печатью организации.

- Копии справок о среднесписочной численности работников за предыдущие 3 года с отметкой территориального налогового органа, которые заверены подписью руководителя и печатью организации.

- Копии документов, которые подтверждают выручку от реализации товаров, услуг за предыдущие 3 года с отметкой территориального налогового органа. Копии также должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.

- Копия бухгалтерской или финансовой отчётности за 3 предшествующие года, заверенная подписью руководителя и печатью организации.

- Справка с описанием деятельности ООО «Универсал Торг», в том числе содержащую информацию об осуществлении хозяйственной деятельности на территории Санкт – Петербурга.

- Справка территориального органа ПФР РФ о состоянии расчётов организации по страховым взносам, пени, штрафам.

- Справка ФСС РФ о состоянии расчётов организации по страховым взносам, штрафам, пени.

- Согласие юридического лица на осуществление Комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт – Петербурга на осуществление обязательных проверок.

- Копии документов, которые собственно касаются лизинга, таких как:

а) копии договоров лизинга;

б) копии платёжных документов;

в) копии документов, которые подтверждают передачу оборудования, которое является предметом лизинга;

г) справка субъектов малого и среднего предпринимательства об использовании предмета лизинга;

д) расчёт размера субсидии (см. приложение 5).

3) Устанавливаются и критерии допуска участников к участию в конкурсе. Такими критериями являются:

- соблюдение условий, целей, задач, порядка предоставления субсидии;

- соответствие условиям специальной программы «приобретение основных средств в лизинг»;

- достоверность сведений, которые изложены в документах;

- наличие бюджетных ассигнований на момент рассмотрения заявки.

4) Субсидии предоставляются только, если претендент получил не менее 50 баллов

Реализация настоящей Программы осуществляется путем предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга (за исключением договоров лизинга, в которых совпадают продавец и лизингополучатель), заключенным с российскими лизинговыми организациями на срок не более пяти лет.

5) Подписывается договор о предоставлении субсидий.

При этом в рамках текущего финансового года максимальный размер субсидий, предоставляемых одному субъекту малого и среднего предпринимательства, составляет 50 процентов от общей суммы документально подтвержденных затрат, указанных в пункте 1 настоящей Программы и произведенных не ранее 01.01.2009, но не более 3 млн руб.
(за вычетом налога на добавленную стоимость) для субъектов малого предпринимательства, среднесписочная численность работников которых составляет менее 30 человек, и не более 10 млн руб. (за вычетом налога на добавленную стоимость) для субъектов малого и среднего предпринимательства, среднесписочная численность работников которых составляет 30 и более человек.

6) Получатель субсидий должен достигнуть следующие целевые показатели эффективности использования субсидий:

· размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2017 год не должен быть ниже размера указанной выручки за 2016 год;

· размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2016 год не должен быть ниже размера указанной выручки за 2015 год;

· среднесписочная численность работников получателя субсидий за 2017 год не должна быть ниже среднесписочной численности работников получателя субсидий за 2016 год;

· среднесписочная численность работников получателя субсидий за 2016 год не должна быть ниже среднесписочной численности работников получателя субсидий за 2015 год.

Заключение

1) Правовую основу деятельности ООО «Универсал Торг» составляют разнообразные акты – 1 часть Гражданского кодекса РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственности», иные федеральные законы (например, ФЗ «О банкротстве»), а также локальные акты (Устав общества).

2) ООО «Универсал Торг имеет определённую структуру.

- Учредители. У данного юридического лица есть два учредителя: Аболин С.В. с долей в уставном капитале 51 % и Рудоманова С. А. с долей в Уставном капитале – 49 %.

- Единоличный исполнительный орган – директор. Директором является Аболин С.В.

- Бухгалтерия.

- Коммерческий отдел

- Отдел продаж и маркетинга.

- Юридический отдел.

- Отдел монтажа и оборудования.

- Транспортный отдел.

- Аудитор.

3) Практикант проходил практику в качестве помощника юриста ООО «Универсал Торг», осуществляя следующие работы.

- Подготовила отзыв на исковое заявление по вопросу признания договора не заключённым, при этом изучив проблему какие именно условия гражданско – правового договора являются существенными

- Изучала материалы судебной практики по признанию рекламы недостоверной. При этом был сделан вывод, что судебная практика по данному вопросу не является единой. Мы полагаем, что и само законодательство содержит пробелы в части определения так называемого первенства производителя; непонятна такая категория, как «некорректное сравнение» относительно товаров, услуг, работ.

Поэтому мы полагаем, что необходимо внести определённые изменения в законодательство, а именно:

а) законодательно установить порядок определения первенства.

б) сформулировать понятие категории «некорректное сравнение» относительно товаров, услуг, работ.

- Изучила требования к подготовке заявки для участия в конкурсе по спец. программе " приобретение основных средств в лизинг», участвовала в подготовке оформления заявки на участие в конкурсе.

Список источников

1) Гражданский Кодекс Российской Федерации. (Часть первая). от 30.11.1994 № 51 –ФЗ ( ред. от 27.12.2017) // «Собрание законодательства Российской Федерации». - 1994. - N 32. – Ст. 3301.

2) Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О несостоятельности (банкротстве)»// «Собрание законодательства РФ", 28.10.2002, N 43, ст. 4190.

3) Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об обществах с ограниченной ответственностью» // "Российская газета", N 30, 17.02.1998.

4) Постановление Правительства Санкт - Петербурга от 3 мая 2017 года N 518 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга строительно-дорожной и (или) коммунальной техники, заключенным в 2017 году»// http://docs.cntd.ru/document/822403701.

5) Постановление ФАС Северо – Западного округа от 18 ноября 2014 г. N А38-3647/2014// http://www.arbitr.ru.

6) Решение Арбитражного Суда г. Санкт – Петербург и Ленинградской области по делу А56-145417/2012// http://www.spb.arbitr.ru/

Приложения

Приложение 1

Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 140; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

12 3 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!