Порядок сдачи и приемки работ
Приложение № 3
к документации об аукционе в электронной форме
УТВЕРЖДАЮ:
Глава рабочего поселка Маслянино
Маслянинского района
Новосибирской области
_________Д.Ю. Аникеев
ПРОЕКТ
Муниципальный контракт № ___
рабочий поселок Маслянино
Маслянинского района
Новосибирской области «___»____________ 2018 г.
Администрация рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области Аникеева Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании _______, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола ______ от «___» __________2018 г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
1. Предмет муниципального контракта
1.1. Настоящий муниципальный контракт заключен по итогам проведения электронного аукциона на объект: «Летнеесодержание и текущий ремонт объектов улично-дорожной сети, включая площади, проезды, тротуары, автостоянки, остановочные павильоны, мосты и трубы рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области».
|
|
|
ИКЗ 183543110386754310100100460014211244.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по летнемусодержание и текущему ремонту объектов улично-дорожной сети, включая площади, проезды, тротуары, автостоянки, остановочные павильоны, мосты и трубы рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, (далее – Работы) согласно, Технического задания (Приложение №1 к муниципальному контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Сроки и место выполнения работ
2.1. Срок выполнения Работ по Контракту: с даты заключения муниципального контракта по 31 августа 2018 года.
Дата начала выполнения Работ - дата заключения Контракта.
2.2. Место выполнения работ: рабочий поселок Маслянино Маслянинского района Новосибирской области, согласно Технического задания (Приложение №1 к муниципальному контракту).
Сумма муниципального контракта и порядок расчетов
|
|
|
3.1. Цена настоящего муниципального контракта составляет___________________ (_________________) рублей копеек, (в том числе НДС по ставке ___% в размере ________________ рублей / без НДС) за счет средств местного бюджета.
3.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного Контрактом, объема работ и иных условий Контракта.
По предложению Заказчика увеличивается предусмотренные Контрактом объемы работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренное контрактом объемы работ, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
3.3. Оплата производится не позднее не позднее 30 дней в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после подписания Сторонами; акта сдачи-приемки выполненных работ КС-2, разрабатывается на основании локального сметного расчета, составленного в действующем уровне цен на дату заключения Контракта; справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
|
|
|
Обязательства сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность, кроме случаев, когда такая деятельность наносит материальный ущерб его имуществу.
4.2.Заказчик обязан:
4.2.1. В течение 3 (трех) дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного в п.2.1. настоящего муниципального контракта, осмотреть и принять результаты работы, а при обнаружении отступлений от муниципального контракта, ухудшающих результаты работы, или иных недостатков в работе, немедленно уведомить об этом Подрядчика.
4.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с действующим порядком в размерах и в сроки, установленные настоящим муниципальным контрактом.
4.3. Подрядчик обязан:
4.3.1. Подрядчик должен использовать в ходе выполнения Работ только те материалы, конструкции, комплектующие, качество которых, характеристики и иные показатели, оказывающие существенное влияние на эксплуатационные характеристики результата Работ, соответствуют данным технической документации.
|
|
|
4.3.2. Наличие у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IV класса опасности; срок действия лицензии не менее 31.08.2018 года.
4.3.3.Подрядчик должен производить все требуемые работы с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей. Применяемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, нормам безопасности и другим документам, удостоверяющих их качество (должны иметь соответствующие сертификаты, если это необходимо).
4.3.4. Функции ежедневного контроля могут осуществляться любым сотрудником Заказчика при попутном следовании по территории рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области;
4.3.5. При некачественно выполненных работах Подрядчик устраняет все замечания;
4.3.6. О факте нарушения исполнения Контракта Подрядчик уведомляется по телефону или письменно в тот же день; Подрядчик обязан безвозмездно в течение 4 (четырех) часов с момента получения заявки о некачественно выполненных работах исправить по требованию Заказчика все недостатки в соответствии с настоящим Контрактом.
4.3.7. Заказчик имеет право оценивать состояние объекта без участия представителя Подрядчика. Подтверждением могут служить фотографии некачественно выполненных работ.
4.3.8. Подрядчик обязан своевременно предоставлять исполнительную документацию и материалы фотофиксации в соответствии с нормативными требованиями и выполненными объемами работ. Исполнительная документация предоставляется на USB флеш-накопителе в программахWord, Excel, Autocad, Гранд-Смета и т.д. ( в формате doc, .xls, .dwg, .GSF или ином универсальном формате, в котором была разработана исполнительная документация) и на бумажном носителе в 3-х экземплярах.
Порядок сдачи и приемки работ
5.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ. Сдача работ Подрядчиком и приемка её Заказчиком оформляется следующими документами: локально сметный расчет, составленный в действующем уровне цен на дату заключения контракта; акт выполненных работ КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, которые подписываются обеими сторонами.
5.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.
5.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего контракта, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет Акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан в течение 1 дня со дня получения указанного Акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
5.4. Датой выполнения работ считается дата подписанного Акта выполненных работ.
5.5. Требования к выполнению работ:
5.5.1. Работы должны быть выполнены с учетом требования настоящего Технического задания и условий выполнения работ в соответствии с разделом «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе, требованиями ГОСТ, СНиП, ВСН, действующих технических регламентов, другой нормативной документации
5.5.2. Эксплуатационное состояние автомобильных дорог, улиц рабочего поселка Маслянино должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».
5.5.3. Предлагаемые к использованию при выполнении работ материалы, конструкции, их качество и комплектация, должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТов), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов, свидетельствующих о качестве используемых материалов и конструкций, выданных уполномоченной на то организацией, в том числе наличием гигиенических сертификатов, сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических заключений и иных документов.
5.5.4. Минимально необходимые требования в отношении нормативных документов, определяющих качество Работ, входящих в предмет Контракта:
ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний», ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная», Приказ Минтранса №402 от 16.11.2012 года «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных работ», ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», Приказ Минтранса России от 08.06.2012 N 163 «Об утверждении Порядка проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения».
Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Подрядчиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила).
6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
6.3. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
и составляет _______ рубля _____копеек.
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
и составляет 180 000 рублей 00 копеек.
6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Подрядчиком по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика).
6.10. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.
6.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.
Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему муниципальному контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 239; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!