ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0157300002517000211-0215595-01
г.Невель, Псковская область «____» ___________ 20____ года
Администрация городского поселения «Невель», действующая в интересах муниципального образования «Невель», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации городского поселения «Невель» Шалыгина Валерия Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования «Невель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СТРОИТЕЛЬ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Сандовской Надежды Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от «04» декабря 2017 года, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в городском поселении «Невель» (далее по тексту - работ) (идентификационный код закупки – 173600900654460090100100200394211244) в объемах, указанных в разделе «Техническое задание» документации об электронном аукционе, являющемуся приложением №1 к настоящему Контракту.
|
|
|
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 Контракта собственными силами и (или) силами привлеченных субподрядных организаций в срок, указанный в п.3.1 Контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.3. Подрядчик обязуется завершить работы в срок, указанный в пункте 3.2 настоящего Контракта и по окончании работ сдать результат работ Заказчику в порядке, предусмотренном в разделе 5 Контракта.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных разделом 10 Контракта и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.2. Общая стоимость работ по настоящему Контракту (контрактная цена), установленная на основании результатов электронного аукциона составляет 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. В цену Контракта входит стоимость всех работ, отраженных в Техническом задании, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость материалов, изделий, комплектующих, оборудования, необходимых для выполнения работ и другие необходимые платежи.
|
|
|
Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Невель».
2.3. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком ежемесячно, согласно Графика промежуточных платежей, являющегося приложением №2 к настоящему Контракту, на основании предъявленных Подрядчиком к приемке фактически выполненных и принятых Заказчиком работ, на основании подписанных Сторонами актов установленной формы КС-2, КС-3, предъявленного счета и счета-фактуры. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней путем перечисления денег на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счёта Заказчика.
2.4. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны подписывают акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором, помимо прочего, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту.
|
|
|
В случае подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту оплата выполненных работ осуществляется Подрядчиком за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков согласно указанного акта и на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры.
2.5. В случае если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали акт взаимосверки обязательств по Контракту, Заказчик вправе не производить оплату по Контракту до уплаты Подрядчиком начисленной и выставленной Заказчиком неустойки (штрафа, пени) и (или) до возмещения Подрядчиком убытков, согласно предъявленным Заказчиком требованиям.
|
|
|
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в сроки, установленные настоящим разделом.
3.2. Срок выполнения работ по настоящему Контракту:
Начало: - 01 января 2018 г.
Окончание: - 31 декабря 2018 г.
3.3. Срок действия Контракта:
Начало: - с момента подписания Сторонами Контракта
Окончание: - до полного исполнения Сторонами обязательств по Контракту.
3.3. В случае если в пункте 12.1 настоящего Контракта указана дата, при наступлении которой обязательства Сторон прекращаются, за исключением обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, Стороны после наступления указанной даты не вправе требовать исполнения Контракта.
3.4. Досрочное исполнение Контракта не допускается.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнять требования по качеству выполняемых работ, установленные действующим законодательством, нормативными и методическими документами.
4.1.2. Самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта.
4.1.3. Выполнять работы по настоящему Контракту согласно технического задания.
4.1.4. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в пределах цены Контракта и в указанные Заказчиком сроки.
4.1.5. Исправить по требованию Заказчика и за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работ, в срок, согласованный Сторонами.
4.1.6. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, связанную с вопросами объемов и качеством выполнения работ.
4.1.7. Подрядчик еженедельно обязан предоставлять Заказчику промежуточный акт об объеме выполненных работ.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Не приступать к выполнению работ, приостановить работы, а также отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Контракту (в том числе по оплате или предоставлению документации, необходимых разъяснений и т.д.) препятствует выполнению работ.
4.2.2. Имеет право привлекать без письменного согласия Заказчика других лиц (субподрядчиков).
4.2.3. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом. Осуществлять оплату выполненных работ исходя из фактического количества выполненных работ и их качества.
4.3.2. Своевременно подавать заявки на выполнение работ, осуществление которых связано с подготовительной работой.
4.3.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ.
4.3.4. После окончания выполнения работ, в присутствии Подрядчика осуществить приемку результата.
4.3.5. В случае обнаружения дефектов представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке работ и выдает замечания к выполненным работам, в которых назначает дату повторной приемки с перечнем дефектов, которые должны быть устранены и сроков их устранения.
4.3.6. Если в процессе выполнения работ выяснится нецелесообразность их дальнейшего проведения, Заказчик предупреждает об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязан приостановить работы, поставив в известность Заказчика.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Поручать Подрядчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, осуществлять выполнение работ, передавать Подрядчику документы и информацию, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту.
4.4.2. В любое время в рабочие часы Подрядчика проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.3. Отказаться от Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет ее настолько медленно, что завершение работ к сроку становится явно невозможным.
ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. После выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного со своей стороны акта сдачи-приемки работ (КС-2) с приложением к нему следующих документов: счет-фактура, счет, справка о стоимости выполненных работ (КС-3) .
5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и приложенных к нему документов, предусмотренных настоящим Контрактом, обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ в полной или частичной приемке работ.
5.3. В случае несоответствия выполненных работ условиям технического задания, Стороны обязаны составить акт с перечнем выявленных недостатков и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения им акта сдачи-приемки выполненных работ. Подрядчик обязан произвести работы по устранению недостатков без дополнительной оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
6.1. В ходе проведения работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение необходимых мероприятий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, согласно требований санитарных и экологических норм и правил.
6.2. Подрядчик гарантирует соответствие качества выполняемых работ, действующим стандартам и нормам Российской Федерации и условиям настоящего Контракта в течение срока его действия.
6.3. В случае некачественного выполнения работ, Подрядчик за свой счет устраняет недостатки выполненных работ.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.
7.2. Подрядчик вправе начислять Заказчику пеню за просрочку исполнения Заказчиком его обязательств, предусмотренных Контрактом, в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.
7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 5000 (пять тысяч) рублей, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафов, пеней.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы: 70 000(семьдесят тысяч) рублей, определяемой в следующем порядке:
- 3 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей;
- 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 20 млн. рублей.
7.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 175000 (сто семьдесят пять тысяч) рублей, определяемой в следующем порядке:
- 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 5000 (пять тысяч) рублей, определяемой в следующем порядке:
- 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
7.5. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты штрафа, пеней, если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.6. В случаях выявления в ходе проверки неправильности расходования выделяемых по настоящему Контракту денежных средств, проведенной Заказчиком или уполномоченным контрольно-ревизионным органом, фактов необоснованного завышения сметной стоимости и (или) неверного применения расценок и (или) нецелевого расходования средств и (или) завышения объемов работ, а также иных обстоятельств повлекших причинение ущерба Заказчику, Подрядчик возвращает Заказчику перечисленные ему денежные средства в размере выявленных переплат и сумм нецелевого использования в течение 5 (пяти) банковских дней (со дня получения уведомления) на счет Заказчика, указанного в разделе 13 настоящего Контракта.
7.7. Уплата Сторонами пеней и штрафов не освобождает Сторону от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.
7.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.9. В случае просрочки Подрядчиком исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения таких обязательств Заказчик направляет ему требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.11. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых ответственности не несут (том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также принятие органами государственной власти ограничительных норм права и другие)., При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по условиям настоящего Контракта не относятся.
8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащие доказательства наступления форс-мажорных обстоятельств.
Надлежащими доказательствами наличия указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
8.3. По прекращению действия форс-мажорных обстоятельств Сторона, ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде.
Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.
8.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой Стороны.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.2. При возникновении претензий Заказчик обязан предъявить претензию в установленном порядке. Претензия направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её в течение 5 рабочих дней со дня получения.
9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, предают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Сторон.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:
- При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.
- По предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги, исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги Стороны контракта уменьшают цену контракта, исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого товара определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.
10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом.
10.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В этом случае решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
10.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком этих требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата, по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
10.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым, через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
10.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
10.9. Подрядчик, вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком этих требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
10.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
10.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
10.14. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку товара, поставка которого являлась предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ.
10.15. Информация о расторжении Контракта размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения Контракта.
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 229; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!