ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора), составляет:    

__________________________________________руб. (включая НДС или НДС не облагается).

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.

3.3. Цена Договора включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Договора, в том числе расходы на выполнение работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.4. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.5. Заказчик производит оплату на расчетный счет Подрядчика, не позднее 10 (десяти) банковских дней по факту сдачи выполненных Работ на основании Акта выполненных работ, составленный по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и произведенных затрат по форме КС-3 и предъявленных счетов.

3.6. Датой исполнения Заказчиком обязательства по оплате фактически выполненных работ является дата списания денежных средств со счёта Заказчика.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА.

4.1. На качество результата Работ, а также использованные в работе строительные материалы (конструкций) Подрядчиком устанавливается гарантийный срок (предоставлена гарантия) продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев. Исчисление гарантийного срока начинается со дня, следующего за днем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2).

4.2. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны быть новыми (материалами, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Ответственность сторон

      5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

      5.2.В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

      5.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере 0,3% от цены Договора, уменьшенной на сумму пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком.

5.4.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором и составляет 10% от цены Договора.

5.5.В случае просрочки Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказником обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

5.6.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

5.7.Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в размере 2,5% от цены Договора.

5.8.Сумма неустоек (штрафов, пеней), предусмотренные пунктами 5.3. и 5.4. настоящего Договора, в безакцептном порядке удерживаются Заказчиком путем уменьшения размера оплаты оказанных услуг по Договору на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени). При этом, после надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, или части обязательств, в случае исполнения обязательства по частям, Заказчик рассчитывает сумму подлежащей к удержанию неустойки (штрафа, пени), о чем сообщает Подрядчику в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Договора.

Удержание начисленной неустойки (штрафа, пени) осуществляется Заказчиком при совершении очередного платежа по выставленному Подрядчиком счету.

5.9.Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.10.В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком или задержки выполнения работ на срок свыше одного месяца, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно письменного уведомив Подрядчика 5 (пять) рабочих дней до даты расторжения Договора.

       5.11. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

      6.1. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора или в связи с его исполнением, путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде Краснодарского края.

ФОРС-МАЖОР

          7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

            7.2.Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

            7.3.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более пятнадцати дней, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения исполнения настоящего Договора.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до исполнения Сторонами взяты на себя обязательств.

8.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью и действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, скреплены печатью и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8.3.Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Договора для согласования и принятия необходимых мер.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.5. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Приложение № 1

№ 223-ЗК-____

от «___» __________ 2020 г. 

Техническое задание

на выполнение работ фасада административного здания филиала ФГБУ "АМП Черного моря» в морском порту Туапсе, ул. Горького, д.8

1. Описание объекта закупки: выполнение работ по ремонту фасада административного здания филиала ФГБУ "АМП Черного моря» в морском порту Туапсе, ул. Горького, д.8.

2. Объем и содержание работ:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт фасада
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	6,8
2 2.	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	100 м2 сетки	5,3
3 3.	Сетка фасадная защитная 72 г/м2	м2	600
44.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	6,8
55.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,75
66.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте: до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,89
77.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,36
88.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	100 м2 отремонтированной поверхности	0,36
99.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обмазкой раствором: потолков, лестничных маршей	100 м2 поверхности	0,36
110.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	2
111.	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2
112.	TERRACO ХЭНДИКОАТ финишная шпатлевка для фасадных работ (25кг)	кг	300
113.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,55
114.	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,55
115.	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1,55
116.	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм стен	100 м2 поверхности	1,55
117.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,25
118.	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	100 м2 отделываемой поверхности	1,8
119.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2 покрытия	6,8
220.	Грунтовка колерующая CERESIT CT 16	л.	272
221.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,8
222.	"Краска акриловая Alpina FASSADENWEISS, CAPAROL фасадная водоразбавляемая (10л)"	л.	442
223.	Очистка поверхности щетками м/к	1 м2 очищаемой поверхности	62,3
224.	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,623
225.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м труб	0,36
226.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,27
Раздел 2. Прочие
227.	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	30
228.	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	30
229.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза	1 т груза	30	Дата добавления: 2021-05-18; просмотров: 56; Мы поможем в написании вашей работы! Поделиться с друзьями: ⇐ Предыдущая123Следующая ⇒ Мы поможем в написании ваших работ! . . © 2014-2024 — Студопедия.Нет — Информационный студенческий ресурс. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав (0.05)