ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное невыполнение своих контрактных обязательств, если это вызвано такими чрезвычайными и непредвиденными обстоятельствами как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, имевшими место после заключения контракта.
Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Заказчику и/или Подрядчику органом местного самоуправления либо органом, на который в данной местности возложено оперативное руководство на период действия чрезвычайных обстоятельств.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, обязана в течение трёх рабочих дней письменно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств.
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по контракту;
|
|
|
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, её аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
Прочие условия
11.1. Подрядчик производит возмещение Заказчику затрат на водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение по тарифам снабжающих организаций, а также за услуги по передаче электроэнергии по соответствующим тарифам в случае, если при выполнении работ Подрядчик использует указанные ресурсы Заказчика.
11.2. Размер возмещения за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объёма потребляемых Подрядчиком при выполнении работ коммунальных услуг (ресурсов), определяемого по показаниям счётчиков (приборов учёта), а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (ресурсов), утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном Правительством РФ.
|
|
|
11.3. В случае если Подрядчик не освобождён от предоставления обеспечения исполнения контракта в порядке, установленном частью 8.1. статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения настоящего контракта в размере 872 667 (Восемьсот сеьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят семь) рублей 45 копеек. Размер предоставляемого обеспечения исполнения контракта указывается с учётом антидемпинговых мер, предусмотренных статьёй 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
11.4. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии или внесения денежных средств, при этом, способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
11.5. При выборе способа обеспечения в виде внесения денежных средств Подрядчик перечисляет их на расчётный счёт Заказчика:
|
|
|
Р/с: 40302810540304000001 в Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург;
БИК: 044030001;
получатель: Администрация Московского района Санкт-Петербурга;
ИНН 7810435274, КПП 781001001.
В платёжном поручении в поле «Назначение платежа» указывается предмет контракта и номер извещения об осуществлении закупки.
11.6. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в случае, если Подрядчик:
- не выполнил предусмотренные контрактом работы;
- нарушил начальный или конечный сроки выполнения работ не по вине Заказчика;
- нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков при выполнении работ;
- некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы.
11.7. При наличии оснований, перечисленных в пункте 11.6 контракта, обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком без обращения в суд.
11.8. Заказчик осуществляет возврат Подрядчику денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона, если такая форма обеспечения контракта применяется Подрядчиком, в течение 30 дней, а в случае, если в извещении об осуществлении закупки, по результатам которой заключён настоящий контракт, установлены ограничения в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона, и настоящий контракт заключён с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией - в течение 15 дней, c даты подписания акта о приёмке выполненных работ.
|
|
|
11.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком указанного обязательства начисляется пеня. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.10. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путём отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признаётся дата включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона.
11.11. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.
11.12. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона.
11.13. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (её результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приёмка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путём предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещённой в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счёт, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещённой в соответствующем реестре контрактов.
11.14. Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом, а также приёмки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объёме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определённых Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации;
11.15. Банковское сопровождение контракта не требуется.
11.16. Стороны обязаны в течение трёх дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
11.17. Всё, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим законодательством.
11.18. Споры, возникающие при исполнении контракта, урегулируются путём переговоров между сторонами, если договорённости не достигнуто, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградский области.
11.19. К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Техническое задание (приложение № 1);
- Сметная документация (приложение № 2);
- Адресная программа на выполнение работ по уборке территорий общего пользования в границах кадастровых кварталов №№ 7546, 7547, 7548, 7549, 7553, 7555, 7635, 7641, 7642, 7664, 7687, 762601, 762603, 7557, 770104, 7702, 7703, 772303, 7613 (приложение № 3).
Дата добавления: 2021-02-10; просмотров: 54; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!