Обстоятельства непреодолимой силы
ПРОЕКТ
Государственный контракт № ____
г. Владивосток__________________2021г.
Государственный заказчик - Тихоокеанский флотский военный суд, в лице председателя Михайлюка Сергея Аркадьевича, действующего на основании Указа Президента Российской Федерации от 07.07.2018 г. № 408, именуемый в дальнейшем Заказчик с одной стороны, и _________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ______, действующего на основании ______, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, в соответствии с итогами электронного аукциона № ____, ИКЗ201253611730025360100100650013600244, на основании протокола Единой комиссии от «___» __________2020 года руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий государственный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:
Предмет контракта.
1.1. Поставщик обязуется поставить питьевую бутилированную воду (далее - Товар) в количестве и по характеристикам в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2) к настоящему Контракту, а Заказчик - принять Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта и оплатить его стоимость.
1.2. Сроки и условия поставки товара:
Поставка питьевой бутилированной воды осуществляется с момента подписания контракта по 31.12.2021 года.
Поставка Товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с предварительной заявкой Заказчика, которая направляется Поставщику не позднее, чем за 2 дня до предполагаемой даты поставки Товара посредством любых средств связи с указанием наименования, количества Товара и даты поставки. Приемка Товара осуществляется в рабочие дни с 09.00 час до 15.30 час (время местное).
|
|
|
1.3. Место поставки (доставки) товара: г. Владивосток, ул. Светланская, 55.Доставка включает подъем бутылей по этажам (в здании 5 этажей).
Цена контракта и порядок расчетов.
2.1. Цена Контракта составляет _____________ (_________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (облагается/не облагается).
Сумма, подлежащая уплате Государственным заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.2. Источник финансирования - средстваиз Федерального бюджета Российской Федерации.
|
|
|
2.3. Аванс по настоящему Контракту не предусмотрен.
2.4. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона N 44-ФЗ.
2.5. Цена настоящего Контракта включает в себя стоимость всех расходов Поставщика, связанных с поставкой Товара: стоимость Товара, его доставку до места поставки, подъем на этаж, стоимость тары и упаковки, а также другие расходы, включающие в себя страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на погрузочно-разгрузочные работы, расходы на вывоз мусора (пустой тары и упаковки), гарантийное обслуживание и прочие расходы, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.6. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в реквизитах настоящего Контракта, не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня осуществления поставки при наличии правильно оформленных документов, являющихся основанием платежа (накладная, счет и(или) счет-фактура, акт приемки).
|
|
|
2.7. Платежи Исполнителю по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.
Качество товара и упаковка
3.1. Весь поставляемый товар должен отвечать требованиям соответствующих стандартов действующего законодательства РФ. Соответствие товара указанным требованиям подтверждается предоставлением Заказчику в момент поставки соответствующих документов, на каждую партию каждого вида поставляемой продукции. В случае недоброкачественного товара, Заказчик имеет право произвести экспертизу за счет Поставщика.
3.2. Срок годности поставляемого товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев от срока, установленного предприятием - изготовителем.
3.3. Тара должна отвечать требованиям государственных стандартов, технических условий и обеспечивать сохранность продукции при перевозке и хранении.
3.4. Многооборотная тара является возвратной и возвращается по мере ее освобождения.
3.5. Отгрузка продукции должна производиться в упаковке, исключающей ее повреждение во время транспортировки и предохранять от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды при хранении в условиях предусмотренных производителем, качество упаковки должно соответствовать действующим стандартам в РФ, упаковка товара должна быть исправна с отсутствием деформации, без внешних механических повреждений, вызванными грубой транспортировкой, повышенной влажностью, протечек.
|
|
|
3.6. Каждаябутыль должна быть маркировка на русском языке с указанием наименования продукции, количества единиц продукции, состава продукта, веса брутто, веса нетто, срока реализации, условий хранения.
Права и обязанности сторон.
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Обеспечить своевременную доставку и передачу товара Заказчику, в течение 2-х дней, с момента оповещения Поставщика о необходимости поставить товар;
4.1.2. В день поставки предупредить Заказчика о готовности поставить товар;
4.1.3. Упаковать товар надлежащим образом в целях его безопасной транспортировки и хранения;
4.1.4. Предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством (сертификаты соответствия, декларации о соответствии и т.п.);
4.1.5. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и нормами действующего законодательства РФ.
4.2. Поставщик имеет право:
4.2.1. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.2. Запрашивать в письменной форме у Заказчика сведения и документы, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.
4.2.3. Присутствовать при проведении экспертизы поставленного Товара, проводимой Заказчиком либо экспертом или экспертной организацией на основании договоров.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Осуществить все необходимые и своевременные действия по принятию поставленного товара уполномоченными лицами Заказчика;
4.3.2. Сообщать Поставщику о необходимости поставить товар и его количестве;
4.3.3. Оплатить товар в порядке, сроки и на условиях, оговоренных настоящим контрактом;
4.3.4. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом и нормами действующего законодательства РФ.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего государственного контракта.
4.4.2. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по настоящему Государственному контракту.
4.4.3. Осуществлять контроль за сроками поставки Товара.
4.4.4. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара, исполнения условий настоящего Контракта привлекать независимых экспертов.
4.4.5. В случае поставки Товара с нарушением условий настоящего государственного контракта Заказчик вправе отказаться от оплаты поставленного товара и потребовать возврата уплаченных Поставщику денежных средств, которые подлежат возврату в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного требования, или потребовать уменьшения оплаты стоимости товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Государственного контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Государственного контракта.
4.4.7. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего государственного контракта документацию и информацию.
Порядок приемки товара
5.1. Заказчик организует приемку поставляемого товара по адресу доставки.Приемка товара осуществляется ответственным лицом Заказчика.
5.2. При приемке-передаче товара, представители Заказчика проверяют товар по качеству и количеству, в соответствии с условиями Контракта и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. При приемке-передаче товара, Поставщик передает представителям Заказчика оригиналы или заверенные Поставщиком копии документов, подтверждающих соответствие товара обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного вида действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. По окончании приемки товара, при условии отсутствия претензий к товару со стороны представителей Заказчика, представители Заказчика подписывают оформленную Поставщиком товарную накладную.
5.5. Внесение изменений в текст товарной накладной в одностороннем порядке после ее подписания представителями Сторон не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон.
5.6. В случае, если в процессе приемки товара будет выявлено несоответствие поставляемого товара условиям настоящего Контракта, либо передача товара ненадлежащего качества и (или) количества, Заказчик вправе по своему усмотрению:
- потребовать его замены на товар надлежащего качества и (или) количества;
- потребовать доукомплектования товара либо безвозмездного устранения недостатков.
5.7. Перечень дефектов, указание на недопоставленный товар, а также сроки его замены, допоставки, либо безвозмездного устранения недостатков, указываются в уведомлении, направляемом Заказчиком Поставщику. Срок устранения указанных дефектов и недостатков не может превышать 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления Поставщиком. Замена товара или устранение недостатков и дефектов осуществляются за счет Поставщика.
Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующим законодательством РФ включая Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее по тексту контракта - Постановление Правительства № 1042).
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства № 1042, и составляет 1000 рублей.
6.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, определенном в порядке, установленном Постановлением Правительства № 1042.
6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства №1042.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 3 процентов цены контракта (этапа).
6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
6.8. Уплата неустойки (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, войны или военных действий, изменений законодательства или других, не зависящих от сторон, чрезвычайных или неотвратимых обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. Факт, время наступления и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены официальными документами уполномоченных органов.
7.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигаются соразмерно времени действия данных обстоятельств.
7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно известить по факсу и/или по электронной почте, а также не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты их наступления или прекращения письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает другую Сторону права ссылаться на них в будущем. Факт, время наступления и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы должны быть подтверждены официальными документами уполномоченных органов.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, действуя на протяжении 1 (одного) месяца, не обнаруживают признаков прекращения, то действия Сторон в отношении настоящего Контракта должны определяться Сторонами по взаимной договоренности.
Условия конфиденциальности
8.1. По взаимному согласию сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.
8.2. Каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Контракта, от несанкционированного использования, распространения или публикации.
8.3. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время действия настоящего Контракта, а также в течение 3-х лет после его окончания или расторжения.
Порядок рассмотрения споров
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Контракта, будут разрешаться путем переговоров, в том числе путем направления претензий.
9.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд, согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.
Дата добавления: 2021-01-20; просмотров: 24; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!