IX . Обеспечение исполнения Контракта
9.1.Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта
на сумму 2 244 718 (два миллиона двести сорок четыре тысячи семьсот восемнадцать) руб. 09 копеек, определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, путем банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и п.31.1. информационной карты Аукционной документации.
9.1.1.Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при неисполнении, ненадлежащем исполнении Подрядчиком своих обязательств по контракту.
9.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать:– сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона;– указание на Контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на Стороны Контракта в качестве принципала и бенефициара по гарантии, названия предмета Контракта и ссылки на протокол результатов закупки, как основание заключения Контракта;– указание на основное обязательство, исполнение которого обеспечивается Гарантией, а именно: «Основное обязательство – все обязательства Принципала перед Бенефициаром по Контракту, срок исполнения которых наступает в период действия Гарантии.».– обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией, а именно: «Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту, срок исполнения которых наступает в период действия Гарантии, включая сроки исполнения контракта, качества поставляемого Товара (выполняемых работ, оказываемых услуг), гарантийные обязательства в пределах срока действия банковской гарантии, в том числе обязательства:
|
|
|
а) по уплате суммы неустоек (штрафов, пеней);
б) по возврату авансового платежа(если выплата авансового платежа предусмотрена условиями контракта) при условии, если Бенефициаром предъявлено требование о возврате авансового платежа принципалу и оно им не выполнено;
в) по возмещению убытков(при их наличии), возникших в следствии не исполнения / не надлежащего исполнения Принципалом принятых на себя обязательств по Контракту, в том числе связанные с расторжением Контракта; г) обязательства уплатить сумму по гарантии в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта в случае расторжения контракта по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по контракту, обеспеченных Гарантией. Обстоятельствами, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии, являются ненадлежащее исполнение и / или неисполнение Принципалом Основного обязательства».– права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта – обязанность Гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
– условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; – срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона. – отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; – права заказчика представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы и(или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, – право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. – права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; – условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; – установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно: а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении(если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта(если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии(доверенность)(в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). – условия, определяющие разумный срок рассмотрения гарантом требования бенефициара продолжительностью не более 5 дней со дня их получения; – указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии; – указание на согласие гаранта с тем, что гарантия сохраняет свое действие вне зависимости от изменений организационно - правовой формы Бенефициара, Принципала и Гаранта; – указание на то, что все споры по банковской гарантии рассматриваются в Арбитражном суде Московской области. Недопустимо включать в банковскую гарантию: – положения, устанавливающие требование оповещения бенефициаром гаранта о принятии гарантии в качестве обеспечения основного обязательства; – положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком(подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта(за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации); – требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; – требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3.В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
9.4.Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании.16
9.5. Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.17
9.6. Гарантийные обязательства по Контракту обеспечиваются (безотзывной банковской гарантией, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику).18
Сумма обеспечения гарантийных обязательств: 448 943(четыреста сорок восемь тысяч девятьсот сорок три) рубля 62коп., что составляет 1% от начальной (максимальной) цены Контракта.
9.7. Внесение денежных средств в целях обеспечения гарантийных обязательств осуществляется по следующим реквизитам:
УФК по Московской области (Финансовое управление СПГО (МБУ "Благоустройство Сергиев Посад") л/с 20000002740
р/c.: 40701810145251002170 ГУ Банка России по ЦФО В назначении платежа указывается: «Обеспечение гарантийных обязательств по контракту № 0848300051720000302»
9.8. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств по Контракту и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
9.9. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока гарантийных обязательств возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения гарантийных обязательств.
9.10. В случае изменения способа обеспечения гарантийных обязательств
и предоставления Подрядчиком банковской гарантии в качестве обеспечения гарантийных обязательств, Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком банковской гарантии возвращает денежный средства.
9.11. В случае, если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились реквизиты,
с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик предоставляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока.
Дата добавления: 2021-01-20; просмотров: 249; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!